哈尔滨二四二医院新建儿产、外科综合楼项目监理招标公告
备案编号：JL0100G22035（HTCL-ZB-221115）
本招标项目哈尔滨二四二医院新建儿产、外科综合楼项目监理经主管部门同意批准建设，建设资金来自自筹资金，招标人为哈尔滨二四二医院。项目已具备招标条件，现对该项目的监理进行公开招标。
2.1项目名称：哈尔滨二四二医院新建儿产、外科综合楼项目监理；
2.2建设地点：哈尔滨市平房区哈尔滨二四二医院内；
2.3建设规模：建筑面积26000平方米；
2.4资金来源；自筹资金；
2.5监理服务期限：项目总包的施工开竣工期间及保修期阶段（施工期为计划开工时间：2022年8月10日，竣工时间：2024年11月30日；844日历天，暂估项目施工期按照实际情况确定）
2.6质量标准：合格
2.7招标范围：哈尔滨二四二医院新建儿产、外科综合楼工程项目施工全过程结束、工程资料归档完毕及其保修阶段的监理工作；
2.8标段划分：共划分为一个标段。招标控制价278.86万元。
3.1 在中国境内注册具有独立法人资格，要求投标人须具备工程监理综合资质或具备房屋建筑工程监理乙级及以上资质，并在人员、试验检测仪器设备方面具有相应的监理能力；
3.2投标人拟派总监理工程师需具备房屋建筑工程专业国家注册监理工程师执业证书；为投标人本企业在职人员，并提供2022年3月至2022年5月本企业连续为其缴纳社会保险的有效证明，建办市函【2019】92 号文件中规定的 6 类情形人员除外（哈尔滨市企业应提供社保证明的查询方式及相关信息，包括社保号、身份证号、密码等；外省、市投标企业必须提供查询网址及相关信息，包括社保号、身份证号、密码等。如在网上查询不到相关信息，其投标将被否决）
3.3 投标人拟派驻本项目的现场监理组织机构成员满足《关于加强工程监理工作若干意见的通知》（黑建规范【2018】1号）有关规定，至少包括总监1人、土建监理工程师1人、水暖监理工程师1人、电气监理工程师1人、监理员2人、安全监理工程师1人。土建、水暖、电气监理工程师 应具有工程类注册执业资格或具有中级以上专业技术职称，2年以上工程实践经验并具有监理人员培训证书，工程监理企业聘任文件，总监理工程师书面授权文件。监理员应具有工程类注册执业资格或中专以上学历并具有监理人员培训证书，工程监理企业书面聘用文件，安全监理工程师可由取得本专业中级以上职称的工程技术人员经企业培训后担任。
3.4投标人、其法定代表人及其拟委任的项目总监近3年如有行贿犯罪行为（近三年是指本公告发布之日起前三年至投标截止时间内，本次招标所称"行贿犯罪行为"是指各级人民法院判决书中（以中国裁判文书网公布的为准）有判决投标人或其法定代表人或拟委任的项目总监犯行贿罪的情形），其投标将被否决。
3.5投标人、其法定代表人及其拟委任的项目总监如被最高人民法院在"信用中国"网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人名单的，其投标将被否决。
3.6本次招标不接受联合体投标。
3.7资格审查方式：本工程采用资格后审方式,主要资格审查标准、内容等详见招标文件，只有资格审查合格的投标申请人才有可能被授予合同。
4.1凡有意参加投标者，请在“黑龙江公共资源交易网”（ 1.58.199.11:8605/）进行用户注册、办理数字证书，使用数字证书登录"黑龙江公共资源交易网"上的"交易平台"，下载招标文件。下载时间为2022年6月23日下午14时00分至2022年6月30日下午14时00分（北京时间，下同）。有关手续请查看"黑龙江公共资源交易网"中的《服务指南》黑龙江省公共资源交易平台投标文件制作操作手册、黑龙江省公共资源交易平台工程建设投标人操作视频、黑龙江省公共资源交易平台会员注册入库操作视频。
5.1投标文件递交方式为网上递交。投标截止时间和开标时间：2022年7月14日9:00（北京时间）。
5.2 在投标截止时间后递交的投标文件，系统不予接收。
6.1招标人不统一组织踏勘现场，由潜在投标人自行前往踏勘。
本项目为线上开标，投标人无需在开标现场解密。
本次招标公告在：黑龙江公共资源交易网；哈尔滨公共资源交易网-建设工程；哈尔滨市公共资源交易中心电子大屏幕上发布。
9.1根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》有关规定，潜在投标人或者其他利害关系人对本招标公告有异议的，应当在获取招标文件期间以书面形式向招标人提出，书面异议材料应由法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位公章，招标人将在收到异议之日起3日内作出答复。潜在投标人或者其他利害关系人捏造事实、伪造材料进行异议和恶意缠诉的，将严格按照国家及省市有关规定严肃处理，给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。
9.2本项目将按哈尔滨市住房和城乡建设局"关于2021年度建设工程监理企业和总监理工程师综合信用评价结果的通报"哈住建发〔2022〕14号文件执行，名录内的企业参加本项目投标将被否决。
9.3招投标活动中各利害关系人和人民群众发现有强揽工程、恶意竞标等问题线索的，请及时进行举报。哈尔滨市举报受理中心举报电话：0451-8469346、58699097；哈尔滨市住房和城乡建设局举报电话：0451-87383319；哈尔滨市建设工程招投标站举报电话：0451-84518543、84518544、84503329。
9.4按照《哈尔滨市公共资源交易领域突出问题专项整治工作方案》(哈发改联〔2021〕107号)的通知要求，自即日起至2022年6月底，在全市开展公共资源交易领域突出问题专项整治工作。凡掌握、发现在哈尔滨市房屋建筑和市政基础设施工程项目招标投标和建设等方面存在围标串标、违法发包、转包及领导干部违规插手干预等问题证据、线索的，可向市住房和城乡建设建局举报，举报材料应实名并附有效联系方式，否则不予受理。受理部门将严格保护个人信息和合法权益，反映和举报应实事求是，线索清晰，对真实性负责，严禁诬告陷害或蓄意损害他人利益，一经查实将追究法律责任。举报电话：0451-87383186举报邮箱：zjjabc3177@126.com；
招标人：哈尔滨二四二医院
地址：黑龙江省哈尔滨市平房区卫健街5号
联系人：裴先生
电话：0451-58625803
招标代理机构：华体会网页版
地 址：哈尔滨市南岗区汉水路180号
联系人：李霞、谢涛
电话：0451-82329250
电子邮件：hljzb1_li@163.com
党建文化
黑公网安备 23010302001279号